小工程合同模板6篇

betray 2025-10-30

一份高质量的合同能够为双方提供共同努力的动力和方向，通过清晰的合同条款，双方的合作意愿将得到有效增强，18范文网小编今天就为您带来了小工程合同模板6篇，相信一定会对你有所帮助。

小工程合同模板6篇

小工程合同模板篇1

发包人（全称）：（简称甲方）

承包人（全称）：（简称乙方）

为了保证本工程的安全生产、文明施工、质量、进度和施工的顺利进行，依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，甲方将虹桥嘉禾花园主体土方开挖分项工程承包给乙方。为了明确甲乙双方的权力和义务，经甲乙双方就本工程地下室土方工程施工事项协商一致，特订立本协议书，以资共同遵守，具体条款如下：

一、工程目标：

质量目标：争创省级优质工程，确保市级优质工程

安全目标：争创省级文明标化工地，确保市级文明标化工地

二、工程承包形式：乙方负责包施工机具设备（含进出场）、包土方施工指挥、管理和作业人员、包安全、文明施工、包质量、包进度、包环保卫生等与本工程地下室土方工程施工有关的所有工作和费用。乙方按照现行有关法律、行政法规，办理齐全有效的手续，自行负责配备齐全先进、满足本工程施工需要和甲方要求的施工机具设备、材料、人员，自行负责提供处理弃土渣石的消纳场的前提下，承包本工程地下室土方工程施工。

三、工程承包内容：

1、机械及人工开挖：

1.1本工程地下室基坑支护施工时的挖机配合分段分层挖土、挖排水沟和集水坑、挖机配合施打挡土桩和锚管，本工程地下室基坑支护施工和地下室基坑边坡、周边建（构）筑物等出现异常情况时的紧急处理或排险。

1.2挖土施工所需的挖机挖填土方、拆除建（构）筑物、为甲方吊运机械设备和材料等。

1.3本工程地下室土方工程施工期间，本工程其他工程施工和甲方要求需要挖机和车辆配合的其他工作。上述施工的相关费用，均由乙方自行承担（但挖机配合基坑支护锚管的费用除外）。

1.4挖土施工指挥、管理和作业人员，清土作业人员等所有与本工程地下室土方工程施工有关的人员、本工程地下室土方的开挖、外运、清底、回填、场内运土、夯实土方及与之有关的全部工作。上述工作的费用，均由乙方自行承担。

2、机械设备及工具：

乙方自带挖机、装载机、推土机、自卸运土车辆、路基箱（板）等与地下室土方工程施工有关的所有机械设备、机具和燃料，照明设施，环保卫生设备和机具，以及人工修整基底土方的机具设备、机械设备机具、；乙方承包范围和内容中涉及的机械设备、机具、运输工具、清理设施、材料等，明确要求由乙方自行负责管理和看护，如施工期间发生损坏、损耗、被盗和缺失等，均由乙方自行负责承担一切责任和全部的经济损失。

3、乙方在严格遵守现行有关法律、行政法规的前提下，自行负责提供本工程地下室外运弃土和渣石的消纳场地，自行负责处理本工程地下室外运弃土和渣石的消纳场地的填土和平整工作，自行负责办理本工程地下室土方、渣石开挖、外运、清底、弃土渣石消纳场地、城管交通运输、环保卫生、行政执法、河道水土保持等所有与本工程土方施工有关的手续，并承担全部的办理费用。如因上述相关手续未办理、手续办理不齐全、违法违规办理、违法违规提供或处理弃土渣石等所有责任和经济损失、产生的后果均由乙方承担，与甲方无关。

4、乙方负责本工程承包范围内所有内容的外界居民和纠纷的协调、处理，其与外界协调、处理的全部费用，均由乙方负责。

5、嘉禾花园工程的回填：外运土的装卸、运输、回填。

6、乙方应配备技术素质较高的员工，每台司机必须在2人以上，坚决按甲方所需工期去完成，机械车辆劳动力由乙方自配。

7、乙方必须服从甲方所需工期，同时坚决听从甲方顺序的排列及建议，按时完成。

8、施工机械所有的材料、施工机械的维修及机械司机的工资全部由乙方自己负担。

9、开具承包总价发票（可正式普通发票）

7、乙方在施工中应严格按照甲方的施工进度计划合理组织科学施工，确保承包范围内的所有内容，在甲方规定的施工期限内顺利完成。如由于乙方原因，对甲方的施工进度造成施工进度延误，未能在计划工期内完成相关工程施工，则乙方每延误一天，甲方对乙方处以经济处罚5000元人民币，对此双方无条件接受。

8、全力配合有关部门对施工现场的管理、检查和监督等，积极配合甲方做好场内场外的清理整改和有关资料的记录、归类、整理工作。

四、工程价款和计价依据

1、工程量按本工程施工图纸和现场实际测量计算，但应扣除桩和人工挖土的工程量。

2、在乙方完成承包范围内的所有承包内容，且施工符合现行有关标准和甲方要求，保质保量保安全保进度完成土方工程试的条件下，乙方自行提供处理土方消纳场的土方工程施工，其单价为每立方米___元人民币。

3、本工程地下室土方渣石施工不论现场是何种土质渣石、干土或湿土、虚土或实土，还是机械挖运填、人工挖运填均按密实土方量计算工程量和计取单价。

4、乙方承包价款中已包含员工工资、奖金；各类津贴（包括夜餐、保健等补贴）；劳保福利、劳保用品、防暑降温、防汛抗台和防雨防强台风等费用；非生产用工费用：包括社会义务用工、员工开会、学习、培训、教育、探亲等用工和差旅费，因气候、停电、停水等影响的停工、窝工、待工等全部费用；准备各级人员检查所需的清理整改费用；乙方管理、作业人员的招募、进退场、工地之间的调配转移费用；施工技术措施和赶工费；承包范围和内容中涉及的施工和配合施工的各项费用；承包范围和内容中涉及的施工和配合施工相关的机具设备、进退场、场内场外运输、装卸、管理、仓储防盗防损坏、修理等全部费用；员工暂住证、卫生费、治安费、计划生育管理等施工涉及的全部费用。但员工住宿、水电供应由甲方负责。

5、乙方在现场施工所需的安全帽、雨衣、雨鞋、工作服等由甲方统一采购后，向甲方领取，必须做到全员配备，上述用品的有关费用，全部由乙方负责承担。

6、如非正常原因，乙方施工过程中违约退场或延误施工，甲方有权单方面视情作出经济处罚，且甲乙双方约定乙方已完成工程量的单价按每立方米15元人民币结算工程价款，双方对此无条件接受。

五、付款方法：

1、本工程乙方进场后不支付预付款和生活费。乙方每完成___万立方米实土的挖运填和清底工作，甲方支付工程进度款___万元人民币，余款待本工程的±0.000以下工程全部完成后，建设方付款后一个月内给予结清。

2、乙方必须把每月的员工工资保证100%发放到每个职工，如每月的员工工资不在次月20日前发放到每个职工或扣压职工工资，导致职工向有关部门投诉或损坏甲方利益和信誉，甲方有权单方面对乙方处以罚款壹万元整。

3、如非正常原因，乙方在施工过程中因违约退出施工、延误施工、停止施工和转包他人施工的，甲方有权单方面视情对乙方作出经济处罚，且甲乙双方约定乙方已完成的工程量按每立方米实土15元人民币的单价结算工程价款，乙方余款作为乙方向甲方施工延误和经济损失的补偿。

六、履约保证金：

1、合同签订后乙方上交甲方履约保证金___万元，保证金不计息。由项目部根据乙方在施工中是否有履行合同进行处罚，若保证金不够处罚则从乙方合同款中扣除。

2、如果乙方质量、安全、工期方面达不到甲方和业主的要求，甲方有权终止合同并没收履约保证金，并不结算余款。

七、工期要求：

1、甲方计划将本工程地下室土方工程分成八个阶段施工：各阶段的具体开工日期根据甲方通知。

1.1第一阶段为塔吊基础土方挖运施工和地下室基坑支护施工打木桩、锚管及挖运土方施工，计划施工时间为累计为45天；

1.2第二阶段为四区地下室土方工程施工，计划施工时间为6天；

第三阶段为五区地下室土方工程施工，计划施工时间为12天；

第四阶段为六区地下室土方工程施工，计划施工时间为9天；

第五阶段为四区地下室土方工程施工，计划施工时间为6天；

第六阶段为一区地下室土方工程施工，计划施工时间为12天；

第七阶段为三区地下室土方工程施工，计划施工时间为15天；

第八阶段为二区，计划施工时间为12天。

计划从7月4日开始土方大开挖，9月12日挖土完成。本工程地下室土方工程施工的八个区域合计在70天内全部完成。遇不可抗力因素和特殊天气，如雨天、台风期间工期顺延，具体以建设方签证同意为准。

2、乙方必须按甲方指定的工期完成土方工程施工，如不能按期完成，每个区块施工中根据甲方要求，乙方每延误1天，甲方有权单方面处以经济处罚壹万元整，对此双方无条件接受。

八、质量标准：

乙方保证按照现行有关标准规定和甲方的要求，完成本工程土方工程的施工质量。严禁违规违章野蛮挖运填土方（如由于乙方原因把桩挖断、超挖等），否则一切由于乙方原因造成的挖运填土方质量问题和乙方挖运填土方对甲方相关工程的质量产生影响或损坏，全部由乙方自行负责承担。甲方将视工程受损失和施工延误情况，有权单方面对乙方作出损失补偿和经济处罚。

九、安全生产、文明施工：

1、乙方经济责任人是本工种安全生产的第一责任人，必须对本班组全体人员在安全生产、文明施工全面负责，并配备一名兼职安全员，日常工作中，配合项目部安全员进行巡查和监督。应带头遵纪守法不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全施工顺利进行。乙方在接受甲方安全教育的基础上必须对每个工人进行各种方式的安全教育。严格遵守国家的有关法律、法规和上饶市的各种规定，安全生产六条纪律，十项技术措施，本工种的技术规程，执行本项目部的各种规章制度，并签订安全责任书，做好资料上交给甲方安全员（班组活动记录、班组每月讲评，做好外来务工人员登记手续及工种变更工人注销）。

2、甲方对乙方每月按《建筑施工安全检查标准》（jgj59—99）安全生产管理标准的规定进行考评。乙方应遵守工程建筑安全生产各有关部门管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受有关部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，若乙方安全措施不力和违反安全管理条例和法规，所造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。务工人员年龄必须在 18～55周岁以内，三证齐全，身体健康。

3、班组进场前必须办理相应的手续方可进场（按招用务工人员制度执行）乙方进场施工的所有人员，应到项目部办理好胸卡（收工本费），上班必须佩带。进场人员必须严格遵守施工现场各项规章制度及操作规程，否则按施工现场管理制度和专项管理暂行条例进行处罚，处罚金从各班组当月保证金中扣除。

4、班组工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

5、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场。如遇特殊情况必须由项目部批准许可并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外，概由乙方承担责任。

6、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决的办法，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理由对打架班组每次罚款二仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现每次罚款500元，罚金在工程款中扣除，如因违反法律和行政法规押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

7、对本工程劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。发生其它意外，医疗费在5000___元以内的由乙方负责，在 5000___元以外部分甲方承担50%，乙方承担50%，乙方对此无条件接受。

8、发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报项目部，严禁隐瞒事故不报。

9、积极配合项目部工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一，预防为主，增强以人为本的现场安全氛围。

本工程地下室土方施工期间，乙方必须按有关标准和甲方要求，确保安全生产、文明施工和环境保护、卫生维持等。由于乙方土方挖、运、填、清底及与之相关的工作，造成施工现场和场外安全生产、文明施工、环境保护、卫生维持、城管交通等受到有关单位和部门处罚、通报批评或应按规定办理的手续不完备、不合法，以及乙方在施工现场内外发生的任何事故均由乙方自行承担。一切后果与甲方无关。如由于乙方原因对甲方的社会声誉、正常施工、质量、安全、进度和经济利益、人身财产安全等造成损害，甲方将视情追究乙方责任，并有权单方面在乙方的工程价款中扣回相关的损失作为补偿，对此双方无条件接受。

九、乙方工程完工退场，要填写退场手续，经施工员、质安员、仓管员、项目经理签字后，结算清楚方可退场。

十、补充条款：

1、甲方责任

1.1全面履行本协议，确保乙方在施工现场内正常施工。

1.2甲方配合乙方做好土方工程施工的总体计划和安排，对土方工程施工中有关挖运填土方深度、标高、承台、地梁、底板位置，配合本工程地下室基坑支护等现场施工控制和有关施工技术、质量、安全、进度等做好认真的技术交底和检查监督管理。

1.3向乙方提供本工程施工图纸、地质资料、场地标高、水准点、总定位坐标控制点、周边环境条件等有关乙方土方工程施工的技术资料。

1.4督促乙方作好本工程土方施工的全面工作，督促乙方办理本工程土方的有关手续，协调处理现场内外一切事务。

2、垂直运输要服从项目部现场调配。负责施工现场内外本工种的材料工具的二次搬运及分类堆放，进场材料堆放及堆场必须服从项目部的安排，不得任意堆放。分类堆放、整理时间不得超过两天，班组间应相互配合，否则由此发生纠纷班组自理。

3、工人住宿由项目部安排，提供间集体宿舍、张铁床。有带家属的，自行租房，项目部不安排住宿。职工宿舍每间每月度电，由项目部负责，超过部分由班组负责。甲方在工地提供小仓库一间。职工宿舍严禁动用大功率电器设备（如电磁炉、电饭锅、热得快、电炉等）和炊事设备（煤气灶等）。

4、非作业人员（妇女、小孩）不得进入本工地。

5、严格执行施工现场“三检”制和工序交工“交接检”制度，严格按照专项施工方案和技术交底记录进行施工。

6、根据工程需要加班、加点及法定节假日加班时不得以任何理由推托或拒绝，否则甲方可以按照规定处罚。

7、现场班组长每月确保25天到位，少1天，罚款100元。

8、每天上班前进行岗前交底和班组活动。

9、对乙方某职工严重违反本责任书，甲方有权责令其退场。乙方必须无条件服从，并且工资等事项由乙方自行解决；若乙方负责人不服从甲方领导，甲方有权终止责任书。

14、项目部制定的《项目部管理细则及处罚条例》作为合同附件，与本合同具有同等效力。

15、在甲方按照本责任书支付进度款以后，经济责任人必须自行解决好本班组的所有工人的工资，并按月付清，上交发放工资表。如发生职工工资问题，投诉劳动部门，按照发生额的二倍罚款。

十一、本合同未涉及的内容，双方按照上述原则协商解决，本责任书经甲乙双方签字盖章后生效，工程分项结算款付清后失效，本协议一式四份，甲方持叁份，乙方持壹份。

十三、违约责任：

1、乙方发生中途退场或停工，甲方有权罚没履约保证金，且已完成工作量不予结算，乙方承诺人工工资自己解决。

2、乙方不服从项目部管理或不及时按月发放人工工资时，甲方有权责令乙方退场，同时罚没履约保证金，且已完成工作量不予结算，乙方承诺人工工资自己解决。

3、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十四、解决协议纠纷方式：

本责任书未涉及的内容，双方按照上述原则协商解决，协商不成时诉讼上饶人民法院解决。

本责任书经甲乙双方签字盖章后生效，工程分项结算款付清后失效。责任书一式四份，甲方持叁份，乙方持壹份。

甲方（签章）

乙方（签章）

签订日期：年____月____日

小工程合同模板篇2

甲方（代表）：

乙方（代表）：

经甲、乙双方协商，达成如下居间协议，共同遵照执行。

一、居间事项：乙方协助甲方取得位于山西省交城县开发区天铸铸造有限公司检测中心工程施工项目总分包权。

二、居间任务：乙方为上述项目提供信息、推介服务，并促成甲方取得工程施工总分包权。

根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，按如下方式支付居间费用：

1、当乙方协助甲方取得该工程施工总分包权，土建部分按工程总造价下浮三个点做为居间费用支付给乙方，钢结构部分按工程总造价下浮六个点做为居间费用支付给乙方。

2、付款方式：甲方收到预付款时，付给乙方15万元。

三、本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员一致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。

甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的委托关系，不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费，作为对乙方的`补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。

四、制约条件：甲方如不履行本居间协议，乙方有权直接通过发包方扣取居间费，居间费用翻倍。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

日期：日期：

小工程合同模板篇3

甲方：xxx

乙方：xxx

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定，xxx（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给xxx（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：

一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：

1、圈舍主体建筑：圈舍总面积2000平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。

2、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。

3、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。

4、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。

二、施工期限

工程建设自20xx年4月份开始，20xx年10月30日前交工验收。

三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。

四、双方权利和义务

（一）甲方：

1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。

2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。

3、负责维护乙方施工期间的.正常生产秩序，保证乙方正常施工、

（二）乙方：

1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。

2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。

3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工安全，无责任事故。

4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。

甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________

_________年____月____日 _

________年____月____日

小工程合同模板篇4

发包方(以下称甲方)：承包方(以下称乙方)：

法定代表人：法定代表人：

身份证号码：身份证号码：

为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程面积：

5、工程立项批准文号：

第二条工程项目期限

1、合同工期总共历时天(日历天);

开工日期：年月日;

竣工日期：年月日。

2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

(1)在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上(每次连续小时以上)，影响正常施工;停水停电天以上;

(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第三条工程承包内容

1、工程承包形式：

2、工程承包范围：

第四条工程项目结算及付款方式

1、合同生效后日内，甲方付万元(大写)(￥元)工程预付款。

2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报日内支付工程进度款。

3、工程进度款支付达工程总造价的%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付%的款，留%的质保金，保修期满后支付结乙方。

4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。

5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。

6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。

7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。

8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。

第五条工程质量标准

1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。

第六条工程验收

乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。

第七条安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的.费用，由乙方承担。

第八条违约责任

1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的%支付违约金。

2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的%支付违约金。

3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的%支付违约金。

第九条双方的权利与义务

1、甲方的权利与义务

(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。

(2)在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程款。

2、乙方的权利与义务

(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。

(2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。

(3)按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。

(4)把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。

(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。

(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。

(7)安全文明施工。

第十条争议解决

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条附则

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议于年月日在签署。

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

代表人：代表人：

年月日年月日

小工程合同模板篇5

甲方（卖方）：

住址：

身份证号：

联系电话：

乙方（买方）：

住址：

身份证号：

联系电话：

经x等友好协商，甲乙双方就甲方所有的（转让给乙方一事达成一致协议如下：

一、概况

品牌：型号：

机号：

二、转让价格：b 元。

三、甲方承诺

甲方承诺对上述转让的（享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述（。如因第三人向乙方主张（的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。

四、问题说明

（现状已由双方确认。因该（系二手旧机，甲方对于的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。

五、乙方应在年____月____日前一次性或分期（明细）将货款付至如下账户：

付款迟延的，乙方按欠款额的日千分之向甲方支付违约金，迟延超过天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

六、因履行本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。

七、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。

甲方：________年____月____日

乙方：________年____月____日

小工程合同模板篇6

甲方：__________________________

乙方：__________________________

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

工程名称：________________________________________________；

工程建设地点：____________________________________________；

工程规模、特征：__________________________________________；

工程勘察任务委托文号、日期：______________________________；

工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________；

承接方式：________________________________________________；

预计勘察工作量：__________________________________________；

工程内容：________________________________________________。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为________元（大写_____________________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________%时，向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款，计___________元；勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________%，计__________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的'工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的＇其它责任。

第六条违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计________元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力